Поделиться ссылкой:


договор поставки с монтажом


Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

договор поставки с монтажом

Договор поставки и монтажа оборудования №

 

г. Алматы                                                                                                       «__» ______ 2017г.

        Товарищество с ограниченной ответственностью «SanSara Trade», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Тараненко О.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Товарищество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Директора _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор поставки (далее Договор) о нижеследующем:

  1. Предмет Договора
    • Поставщик обязуется поставить, передать, осуществить монтаж оборудования Покупателю на условиях, указанных в Разделе 3 Договора, количество, ассортимент и технические условия которого указаны в спецификации (Приложении №1), а Покупатель обязуется принять оборудование и работы, указанные в смете (Приложение №2), от Поставщика и оплатить их в размере и на условиях, установленных в Разделе 2 настоящего Договора. Спецификация после подписания изменению не подлежит.

 

  1. Общая стоимость Договора и условия платежа
    • Общая стоимость Договора составляет _______________ (___________________) тенге, включая НДС 12%. Общая сумма договора включает в себя стоимость оборудования, _______________ (____________________) тенге, и стоимость работ, _______________ (________________________________) тенге.
    • Условия платежа – предоплата 100% от стоимости оборудования и материалов Договора, в размере _______________ (______________________) тенге и 100% стоимости работ по Договору, в размере ____________________ (________________________________) тенге согласно выставленному Поставщиком счета. Оплата производится в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Договора.
    • Оплата производится в тенге путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика, или внесением наличных денег в кассу Поставщика.

 

  1. Поставка и монтаж оборудования
    • Условия поставки оборудования: по адресу: г______________________________.
    • Срок поставки оборудования – __ (___________) рабочих дня.
    • Начало исчисления срока поставки – следующий рабочий день за датой зачисления суммы предоплаты на банковский счет Поставщика, либо внесением наличных в кассу Поставщика.
    • Оборудование должно быть упаковано в стандартную экспортную упаковку производителя в соответствии с требованиями каждого отдельного вида оборудования, обеспечивающего сохранность последнего при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
    • Право собственности на оборудование переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами Накладной на отгрузку запасов на сторону (форма 3-2).
    • Монтаж оборудования осуществляется по адресу: ____________________________.
    • Срок исполнения работ – __ (______) рабочих дней, с момента подписания Сторонами Накладной на отгрузку запасов на сторону (форма 3-2).
    • Поставщик приступает к выполнению работ, оговоренных настоящим Договором, после утверждения и подписания план-схемы (Приложение №3) Сторонами, с указанием точных мест монтажа оборудования и прокладки кабеля.
    • По окончанию работ Покупатель в течении 2-х (двух) рабочих дней обязан предоставить Поставщику подписанный им Акт выполненных работ (форма Р-1), либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний.
    • В случае, если в течении 2-х (двух) рабочих дней с момента окончания работ, Покупатель не направит Поставщику, подписанный им Акт выполненных работ (форма Р-1) или мотивированный отказ от приемки работ, работы будут считаться принятыми, а Акт выполненных работ подписанным.
    • Поставщик имеет право по своему усмотрению привлекать для осуществления работ третьих лиц.
    • Покупатель обязан создать все условия для беспрепятственного доступа Поставщика на объект для выполнения своих обязательств.
    • Ответственность за качество выполняемых работ несет Поставщик.
    • Все дополнительное оборудование и дополнительные работы, не учтённые в данном Договоре оформляются дополнительным соглашением и подлежат оплате согласно п.2.2. данного Договора.
    • Поставщик имеет право приостановить ведение работ при возникновении препятствий для их выполнения (отсутствие стройготовности). Возобновление работ осуществляется после устранения препятствий для выполнения работ согласно очереди на монтаж. Срок исполнения работ, указанный в п.3.7., увеличивается на данный период. В этом случае составляется и подписывается представителями Сторон акт об отсутствии стройготовности.

 

  1. Рекламации
    • Рекламации могут быть заявлены в отношении качества поставленного оборудования при несоответствии его качеству, оговоренному в данном Договоре.
    • Покупатель вправе заявить Поставщику рекламации по качеству и комплектности оборудования до момента подписания представителями сторон Накладной на отгрузку запасов на сторону (форма 3-2). В рекламации указывается наименование оборудования, к которому Покупатель имеет претензии, а также мотивы рекламации. Рекламации направляются Поставщику в письменном виде.
    • Покупатель вправе заявить Поставщику рекламации по качеству исполнения работ, до момента подписания представителями сторон Акта выполненных работ (форма Р-1). В рекламации указывается наименование работ, к которым Покупатель имеет претензии, а также мотивы рекламации. Рекламации направляются Поставщику в письменном виде
    • После подписания Сторонами Накладной на отгрузку запасов на сторону (форма 3-2) и Акта выполненных работ (форма Р-1) рекламации на оборудование и на работы не принимаются, далее вступают в силу гарантийные обязательства Поставщика.
    • Сроки гарантии на оборудование, условия гарантийного обслуживания и условия ограниченной гарантии указываются в гарантийном соглашении.
    • При самостоятельных попытках ремонта оборудования входящего в состав общей установленной системы Покупателем или третьими лицами, вся система снимается с гарантийного обслуживания.
    • Гарантия на монтажные работы составляет 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ (форма Р-1).
    • Поставщик не несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, вследствие нормального износа оборудования или его частей.
    • Поставщик снимает с гарантийного обслуживания всю систему при неправильной её эксплуатации или неправильности инструкций по её эксплуатации, разработанных самим Покупателем или привлеченными им третьими лицами, ремонта системы, произведенного самим Покупателем или привлеченными им третьими лицами.

 

  1. Ответственность сторон.
    • За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Покупатель и Поставщик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим Законодательством РК.
    • За задержку поставки оборудования по данному Договору, Покупатель может взыскать с Поставщика штраф в размере 0.1% от суммы недопоставленного оборудования за каждый день задержки в поставке, но не более 5% от суммы Договора
    • За нарушения сроков выполнения работ Покупатель может взыскать с Поставщика штраф в размере 0.1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки установленного срока, но не более 5% от суммы Договора
    • В случае нарушения графика оплаты по Договору, Покупатель выплачивает штраф в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.
    • Размер штрафных санкций не подлежит изменению в судебном порядке.
    • Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по данному Договору.
    • Поставщик не несет ответственности за работу, качество совместимость Оборудования и расходных материалов предоставленных Покупателем для монтажа.

 

  1. Форс-мажор
    • В случае если возникнут обстоятельства, которые помешают полному или частичному выполнению какой-либо из сторон своих обязательств в соответствии с Договором, в частности: стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и др.), война и военные операции любого характера, блокады, эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемии, изменение законодательства в странах производителя, Поставщика, Покупателя и странах возможного транзита оборудования и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения Договора, то срок, установленный для выполнения обязательств по Договору, будет пролонгирован на время, в течение которого действовали такие обстоятельства.
    • Если вышеупомянутые обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив другую Сторону за 5 рабочих дней до даты расторжения; в этом случае Стороны производят между собой взаиморасчеты, исходя из фактического состояния, сложившегося до наступления форс-мажорных обстоятельств.

 

  1. Порядок разрешения споров
    • В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
    • Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в Международном Коммерческом Арбитраже «JUS GENTIUM» в соответствии с действующим Регламентом. Состав Арбитража (Третейского суда) будет включать одного арбитра (третейского судью). Место проведения арбитражного (третейского) разбирательства город Алматы. Языком арбитражного (третейского) разбирательства будет русский язык. Настоящий договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

 

  1. Срок действия Договора
    • Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действителен до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

 

  1. Прочие условия
    • Настоящий Договор составлен, подписан и вручен каждой из Сторон.
    • Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только тогда, когда они сделаны письменно и должным образом подписаны уполномоченными представителями Сторон. После подписания настоящего Договора все предшествующие ему переговоры теряют силу.
  2. Юридические адреса Сторон

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "SanSara Trade"
БИН: 081 140 017 996

Адрес: Республика Казахстан, Алматы, ул. Ауэзова 3Г

Тел./факс: 8-(727) 378-28-90
Банк: АО "Forte Bank"
ИИК: KZ 439 650 000 061 552 717
БИК: IRTYKZKA

 

 

Директор

 

Тараненко О.В.  _________ 

Товарищество с ограниченной ответственностью "_____________"

БИН/ИИН: 000000000000

Адрес:  ________________________ ______________________________

Тел./факс:______________________

Банк: _________________________ ______________________________

ИИК: _________________________

БИК: _________________________

 

Директор

 

____________/___________   

М.П.

                М.П.

Юридическая и бухгалтерская помощь онлайн



Возможно Вам будут полезны следующие документы:

Курсы валют национального банка РК
USD Доллар США 412.55
EUR Евро 468.66
RUB Российский рубль 5.79
OIL Цена на нефть 48.27 $